연제고등학교 공고 제2026-45호 

연제고등학교 화변기 교체공사 및 기타공사  2인 이상 견적 제출 안내 공고

		< 본 계약은 청렴계약제가 적용됩니다 >
	본 계약은 지방계약법 제6조의2에 따라 청렴계약제가 적용됩니다. 입찰서 제출자는 반드시 아래 청렴계약(서약)제에 관한 내용을 숙지하고 승낙하여야 하며, 청렴계약(서약)제에 관한 내용을 위반한 경우 계약의 해제·해지, 입찰 참가 자격 제한 등 발주기관의 조치에 어떠한 이의도 제기할 수 없습니다.      1. 입찰, 낙찰, 계약의 체결 및 이행, 감독, 검사와 관련된 직접 또는 간접적인 사례(謝禮), 증여, 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 제공 금지   2. 특정인의 낙찰을 위한 담합 등 입찰의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위의 금지에 관한 사항   3. 그 밖에 계약의 투명성과 공정성을 높이기 위하여 공정한 직무수행을 방해하는 알선·청탁을 통하여 입찰 또는 계약과 관련된 특정 정보의 제공을 요구하거나 받는 행위의 금지에 관한 사항      ◈ 계약담당 공무원이 금품․향응 등을 요구할 경우에는 부산광역시교육청 홈페이지(http://www.pen.go.kr)공익제보센터에 신고하여 주시기 바랍니다.

※ 본 공사는 공사예정금액이 4억3천만원 미만인 전문공사로 건설산업기본법 제16조에 따라 종합·전문 건설사업자 간 상호시장 진출을 허용하지 않습니다.

1. 견적에 부치는 사항 

 가. 공사명: 연제고등학교 화변기 교체공사 및 기타 공사 

  나. 공사구분/유형: 전문공사/유지보수공사 

  다. 공사현장: 부산광역시 연제구 쌍미천로 

  라. 공사기간: 착공일로부터 29일간(여름방학 중 공사 실시) 

  마. 공사내용: 화장실 화변기 교체(28개소) 및 강당 옥상 난간 울타리 설치(1식)  

  바. 공사금액 

                                                                     (단위 : 원) 

공사예정금액  (A=B+E)	기초금액  (B=C+D)	추정가격  (C)	부가가치세  (D)	관급자재
				도급자설치(E)	관급자설치
102,081,000	102,081,000	92,800,910	9,280,090	0	0

※ 면세사업자는 입찰(견적) 금액에 부가가치세를 포함하여 투찰하여야 하며, 계약 체결 시에는 낙찰금액에서 부가가치세를 제외한 계약금액으로 계약 체결함 

 사. 업종별 추정금액 

업종	순공사비	부가가치세	소계	구성비율
기계가스설비공사업	29,043,821	2,904,382	31,948,203	79.7%
도장·습식·방수·석공사업	7,412,406	741,240	8,153,646	20.3%
합 계	36,456,227	3,645,622	40,101,849	100%

2. 견적 제출 및 계약방법 

  가. 국가종합전자조달시스템(G2B)을 이용한 전자견적제출방식의 수의계약입니다. 

  나. 총액견적, 지역제한(부산), 전자견적제출, 수의견적(적격심사 미실시)공고입니다. 

  다. 청렴계약세 시행대상입니다. 

  라. 본 공사는 국민건강, 국민연금, 노인장기요양보험료 미반영 대상 공사입니다. 

  마. 본 공사는 공사기간 1개월 미만인 공사로 공사근로자 노무비 구분관리 적용제외 및 지급확인제 적용 대상 공사입니다. 

  바. 공동계약은 허용하지 아니합니다. 

  사. 건설업역 간 상호시장 진출 비대상 공사입니다.(「건설공사 발주 세부기준」 제7조 

  아. 본 공사에 사용한 수도광열비는 부산광역시교육청 학교시설공사 공공요금(전기료, 수도료) 납부 방법에 의거합니다. 

3. 견적서 제출기간 및 개찰 

  가. 견적서 제출기간: 2026.6.22.(월) 09:00 ~ 2026.6.25.(목) 10:00 

나. 개찰일시: 2026.6.25.(목) 11:00 

   ※ 전산장애 등 발주기관의 사정에 따라 개찰시간이 연기될 수 있습니다. 

  다. 개찰장소: 연제고등학교 집행관PC 

  라. 본 견적서 제출은 G2B의 전자입찰로만 집행하며, 전자견적서는 반드시 국가종합 

      전자조달시스템(http://www.g2b.go.kr)의 전자입찰시스템을 이용하여 제출하여야 합니다. (제출기간 중에는 24시간 견적서 제출이 가능합니다) 

  마. 전자견적서 제출확인은 나라장터(국가종합전자조달) 전자입찰시스템의 웹 송신함에서 확인하시기 바라며, 마감시간이 임박하여 투찰할 경우 마감시간이 종료되어 투찰을 할 수 없는 경우가 종종 있을 수 있으니 가급적 마감시간을 충분히 남겨둔 상태에서 투찰하시기 바랍니다. 

  바. 한번 제출한 견적서는 취소하거나 수정할 수 없습니다. 다만 「전자조달이용 및 촉진에 관한 법률시행령 제5조 및 시행규칙 제4조에 따라 개찰 전에 취소할 수 있습니다. 

  사. 전자입찰시스템 또는 전송회신의 장애로 견적연기의 경우 전자입찰시스템 장애 발생 이전에 유효하게 접수된 견적서는 연기된 견적에 유효하게 접수된 것으로 보며, 견적서를 다시 제출할 수 없습니다. 

4. 견적 제출 참가 자격  

  가. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제13조 및 같은 법 시행규칙 제14조에 의한 자격요건을 갖추고, 「건설산업기본법」에 따른 「기계가스설비공사업(주력분야:기계설비공사)」과 「도장·습식·방수·석공사업」 면허를 모두 등록한 업체로서, 견적 제출 공고일 전일부터 견적 제출일(계약상대자는 계약체결일)까지 법인의 경우 법인등기부상 본점(개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련 법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장)의 소재지를 계속 부산광역시에 둔 자이어야 합니다. 

  나. 조달청에 입찰참가자격등록을 한 자이어야 합니다. 입찰참가자격을 등록하지 않은 자는 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 개찰일 전일까지 조달청 고객지원센터 또는 각 지방조달청에 입찰참가자격등록을 하여야 합니다. 

 다. 나라장터 시스템 전자입찰 이용자 등록을 한 자이어야 합니다. 전자입찰 이용자 등록을 하지 않은 자는 지정 공인인증기관의 인증서를 교부받은 후 조달업체 이용약관에 동의한 다음 나라장터 시스템에 이용자 등록을 하여야 합니다. 

  라. ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률｣ 제31조의5 및 같은 법 시행령 제93조에 따라 ‘조세포탈 등을 한 자’로서 유죄판결이 확정된 날부터 2년이 지나지 아니한 자는 위 입찰 참가 자격을 갖춘 경우에도 입찰에 참여할 수 없습니다. 

5. 현장설명 

  본 공사는 현장설명을 생략하고 내역서 및 설계서 열람으로 갈음합니다. 내역서의 내용을 반드시 숙지하고 견적 제출에 참가하여야 하며, 숙지하지 못하여 발생하는 모든 책임은 견적 제출 참가자에게 있습니다. 

6. 예정가격 및 계약상대자 결정방법 

  가. 예정가격은 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제2장 예정가격 작성요령에 따라 기초금액의 ±3% 상당 금액의 범위 내에서 서로 다른 15개의 복수예비가격을 작성하여 4개를 추첨 후 산술평균한 금액으로 결정됩니다. 

  나. 본 공사는 총액으로 견적서를 제출하여야 하며, 예정가격 이하로서 예정가격에서 국민연금보험료, 국민건강보험료, 퇴직공제부금비, 노인장기요양보험료, 산업안전보건관리비, 안전관리비, 품질관리비(이하 “국민연금보험료 등”)의 합산액을 감액한 금액 대비 견적가격에서 “국민연금보험료 등” 합산액을 감액한 금액이 89.745% 이상으로 제출한 자 중 최저가격을 제출한 자부터 순서대로 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제5장 수의계약운영요령에 따른 수의계약 배제사유에 해당하지 아니한 자를 계약상대자로 결정합니다.     

  다. 선 순위 견적서 제출자가 계약체결 이전에 부적격자로 판명되어 계약상대자 결정이 취소되거나 계약상대자 결정에서 제외되는 경우(계약포기서를 제출 포함)에는 사업기간, 견적률을 고려하여 차 순위자 순으로 배제 사유에 해당하지 아니한 자를 계약상대자로 결정할 수 있습니다. 

  라. 동일 가격으로 견적서를 제출한 자가 2인 이상인 때에는 「국가종합전자조달시스템 전자입찰 특별유의서」 제15조제1항에 따라 전자조달시스템을 통해 자동추첨하는 방식으로 계약상대자를 결정합니다.  

7. 법정 경비 및 정산 안내 

  가. 견적서 제출 참가자는 견적금액을 산정할 경우 반드시 예정가격 작성 시 계상된  국민건강보험료, 국민연금보험료, 노인장기요양보험료, 퇴직공제부금비, 산업안전보건관리비를 금액 조정없이 반영하여야 합니다. 

  나. 퇴직공제부금비는 「건설산업기본법시행령」 제83조에 의거 산출내역서에 명시된 금액이 건설업자가 납부한 공제부금을 초과하며 그 초과하는 금액을 정산하여야 합니다. 

  다. 산업안전보건관리비는 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시)」 제8조에 따라 목적외 사용금액에 대하여는 정산하여야 합니다. 

  라. 환경보전비는 「건설기술진흥법」 제66조 및 같은 법 시행규칙 제61조 제2항에 의거하여 사용실적에 따라 정산하여야 합니다. 

 마. 건설공사 하도금대급 지급보증서 발급수수료는 「건설산업기본법시행령」 제34조의4의 규정에 따라 산출내역서에 명시된 금액이 계약상대자가 지출한 금액을 초과하면 그 초과하는 금액을 정산할 수 있습니다. 

 바. 건설기계 대여대금 지급보증서 발급수수료는 「건설산업기본법시행령」 제64조의3 규정에 따라 산출내역서에 명시된 금액이 계약상대자가 지출한 금액을 초과하면 그 초과하는 금액을 정산할 수 있습니다. 

8. 견적서 제출의 무효 

  가. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제39조 및 동법 시행규칙 제42조, 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제8장 입찰유의서 규정에 의합니다. 

  나. 한 업체의 소속 대표자 중 1인이 다른 업체의 대표자를 겸임할 경우 해당 업체들이 하나의 견적서 제출에 동시 참여하면 동일인이 2통의 견적서를 제출한 것으로 간주되어 모두 무효 견적서 제출로 처리됩니다. 이에 따라 대표자가 2인 이상인 업체의 경우 견적서 제출 참가자격 등록 시 대표자 전원을 등록하여야 하고, 현재 1인만 등록된 경우에는 변경등록을 하여야 하며, 변경등록을 하지 아니하고 견적서 제출에 참가한 자는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행규칙」 제42조 제5호에 의하여 견적서 제출 무효사유에 해당합니다. 

9. 계약상대자 유의 사항 

  가. 계약상대자로 선정된 자는 통지를 받은 후 10일 이내에 계약에 필요한 서류를 갖추어 계약을 체결하여야 합니다. 

  나. 낙찰자로 최종 선정된 업체는 대표자가 서명하여 계약체결 시 「수의계약 체결 제한여부 확인서」를 별도 제출하여야 하며, 수의계약 체결 제한 확인 사항에 제시된 특수관계에 해당되는 경우에는 낙찰자에서 제외되며, 차순위자가 낙찰될 수 있음을 알려드리며, 수의계약 체결 제한 여부에 관한 관련 법령과 규정, 확인 사항의 내용을 숙지하지 못한 책임은 견적 제출자에게 있습니다. 

10. 청렴서약서 제출 

  가. 본 계약은 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제6조의 2에 따른 청렴서약서 제출대상 건으로 입찰에 참여한 자는 청렴서약제에 대하여 관련법령과 규정을 숙지하고 승낙하여 청렴서약서를 제출한 것으로 간주하며, 

  나. 최종 낙찰자로 선정된 업체는 계약체결 시 청렴서약서를 반드시 제출하여야 합니다. 

11. 하도급 관련사항 

  가. 계약상대자는 건설산업기본법 등 개별법령상 하도급 관련 규정을 준수하여야 합니다. 

  나. 본 공사는 하도급이 불가능한 공사입니다. 

  다. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제31조 제1항 제3호에 따라 하도급 제한규정을 위반하여 하도급한 자, 거짓으로 하도급 통보한 자, 발주관서의 승인없이 하도급한 자 및 발주관서의 승인을 받은 하도급조건을 변경한 자는 부정당업자로 입찰 참가자격 제한을 받을 수 있습니다. 

12. 하도급대금 지불조건부 입찰참가 확약서 제출 

  가. 견적에 참여하는 자는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제31조의4에 의거하여 각 중앙관서의 장 또는 지방자치단체의 장으로부터 「건설산업기본법」제34조 제1항 또는 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제13조 제1항이나 제3항을 위반한 사실이 통보된 자로서 당해 견적제출 안내공고일이 위반 사실 통보일로부터 1년 이내인 것으로 확인된 때에는 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제18조에 따른 대가 지급 시 “하도급대금을 수요기관이 하수급인에게 직접 지급하는 것에 합의한다.”는 내용의 확약서를 제출하여야 합니다. 

  나. 상기 내용에 따라 확약서를 제출하여야 하는 자는 견적서 제출 시 ‘하도급대금 직불조건부입찰참가 확약서’를 반드시 제출하여야 합니다. 

  다. 다만, 나라장터를 이용하여 제출하는 경우에는 전자견적서에 ‘하도급대금 직불조건부 입찰참가 확약서’의 내용을 포함하고 있으므로 전자견적서 제출로 확약서 제출을 갈음합니다. 

13. 안전 및 보건확보 의무 

  가. 본 견적에 참가하고자 하는 자는 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」에 따라 사업장에서 종사자의 안전·보건상 유해 또는 위험을 방지하기 위하여 그 사업 또는 사업장의 특성 및 규모 등을 고려하여 다음과 같이 조치사항을 이행하여야 합니다. 

	계약업체의 안전 및 보건 확보 의무사항(제4조, 제9조)
① 재해예방에 필요한 인력·예산·점검 등 안전보건관리체계의 구축 및 그 이행에 관한 조치   ② 재해 발생 시 재발방지 대책의 수립 및 그 이행에 관한 조치   ③ 중앙행정기관·지자체가 관계 법령에 따라 개선, 시정 등을 명한 사항의 이행에 관한 조치   ④ 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치

  나. 본 견적 제출에 참가하고자 하는 자는 중대재해 예방을 위한 안전 및 보건 확보 의무사항을 숙지하신 후 견적에 응하여야 하며, 계약 체결 시에 안전보건 관리 준수 서약서를 제출하여야 합니다. 

  다. 최종 낙찰자(계약상대자)는 본 사업과 관련된 「산업안전보건법」 등 안전·보건 관계 법령에서 사업주에게 부여된 종사자의 안전·보건 확보 의무를 성실히 이행하여야 하며, 이를 이행하지 않아 발생된 모든 사고에 대하여 책임을 집니다. 

14. 건설기계 대여대금(임대료)에 관한 사항  

건설기계를 대여하는 공사에 적용합니다.

가. 계약상대자는 ｢건설산업기본법｣제68조의3 및 ｢건설기계관리법」 제22조를 준수하여야 합니다. 

 나. 당해 공사현장에 건설기계 임대가 수반되는 경우 ｢건설기계관리법｣제22조에 따라 계약당사자 간 건설기계임대차 등에 관한 계약서를 작성하여야 합니다. 

 다. 수급인 또는 하수급인은 건설기계를 대여할 경우 ｢건설산업기본법｣제68조의3에 따라 건설기계의 대여대금을 보증하는 보증서를 공사 착공일 이전까지 발주기관에 반드시 제출하여야 합니다. 

     (단, 발주자가 건설기계 대여대금을 직접 건설기계 대여업자에게 지급하기로 발주자, 건설사업자, 건설기계 대여업자 간에 합의한 경우에는 직불합의서 제출) 

 라. 공사현장의 감리자 및 현장감독자는 건설기계 대여계약 여부 등을 확인하여 발주기관 공사감독자에게 반드시 알려주어야 합니다. 

 마. 건설기계대여대금 지급보증서 발급에 소요되는 금액은 국토교통부 고시에 따라 건설공사의 도급금액 산출내역서에 명시하여야 하며, 발주자는 해당 금액에 대해 사후정산할 수 있습니다. 

15. 전자카드제 적용 

  가. 당해 공사는 건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률 제13조 4항 및 같은 법 시행령 제12조의 2에 따른 건설근로자 전자카드제 적용 대상 공사입니다. 

  나. 계약상대자는 전자카드시스템에 전자카드제 적용 공사현장을 등록하여야 하며, 건설근로자가 전자카드를 사용하여 출퇴근 내역을 기록하도록 관리하여야 합니다. 

  다. 본 공사는 관련 법령에 따른 공사예정금액이 3억원 미만의 건설공사로서 전자카드 단말기를 설치·운영하는 대신 이동통신단말장치용 애플리케이션(Application)을 활용하여 피공제자가 전자카드를 사용하도록 할 수 있습니다. 

16. 기타사항  

  가. 공고문에 언급되지 아니하거나 계약 관련 규정 및 이의 해석에 관한 사항은 공고일 현재 적용되는 지방계약법령, 행정자치부 예규, 고시 등 관계 규정에 의하며, 견적 제출에 필요한 사항을 사전에 숙지하지 못하여 발생된 불이익에 대한 책임은 견적 제출자에게 있습니다. 

  나. 이 견적은 채권 양도양수 금지 특약이 적용되는 공사이며, 어떠한 경우에도 채권 양도양수 및 질권설정이 불가함을 견적 참가자는 유의하여 주시기 바랍니다. 

  다. 자동채권인 하자보수보증금은 계약 해제·해지 시 기성 공사대금이나 준공 시 준공대금과 우선 상계․공제처리 할 수 있습니다. 

  라. 예비가격, 기초금액 및 개찰결과에 대한 정보는 국가종합전자조달시스템 홈페이지(http;//www.g2b.go.kr)의 《입찰정보/공사》→《기초금액, 개찰결과를 이용하시기 바랍니다. 

  마. 기타 견적제출에 관한 자세한 사항은 우리 학교 행정실(☎051-850-2712)로, 전자견적 이용안내는 전자조달 콜센터(☎1588-0800)로 문의하시기 바랍니다. 

붙임  시방서 등 기타 제반 서류 각 1부.  끝. 

2026. 6. 18. 

연제고등학교장 

【붙임1】

4. 하자보수보증금 공사대금 상계    자동채권인 하자보수보증금은 계약해지 시 기성 공사대금이나 준공 시 준공대금과 우선 상계․공제처리 할 수 있다.    5. 지연배상금 공사대금 상계    자동채권인 지연배상금은 지연채권 발생 이전에 먼저 도달한 압류채권이 있다고 하더라고 준공금(타절정산금)과 우선 상계․공제처리 할 수 있다.    5. 노무비구분관리 적용제외 및 지급확인제 이행    본 공사는 노무비구분관리 적용제외 및 지급확인제 대상 공사로서, 계약상대자는 발주기관의 노무비 지급일로부터 5일 이내에 근로자에게 노무비를 지급하고 노무비 지급일로부터 5일 이내에 근로자별 노무비 지급 내역(이체확인증 등)을 첨부하여 발주기관에 지급 결과 보고를 하여야 합니다.    6. 대금지급 시 국세․지방세 및 4대보험 이행사항   계약대금을 지급하기 전 발주자가 국세, 지방세, 국민건강보험, 국민연금, 노인장기요양보험, 산재보험․고용보험(「건설산업기본법」 제22조 제7항에 따라 계약담당자가 필요하다고 인정하는 경우로 한정) 체납사실을 확인하였거나, 계약상대자가 납세증명서 및 납부증명서를 제출하지 않는 경우 다음과 같이 처리한다.      가. 계약상대자가 문서로 계약대금을 청구하였다고 하더라도 발주자가 계약상대자에게 지급할 대금지급은 유보된 것으로 간주하며 이 경우 대금지급에 대한 이자는 발주기관에 청구할 수 없다.      나. 계약상대자가 발주자로부터 받아야 할 계약대금을 채권으로 하는 추심명령이 발주기관에 도달할 경우 발주자는 국세청, 지방자치단체, 건강보험공단 등에 계약상대자의 체납사실 여부를 직권으로 조회할 수 있다. 이 경우 계약상대자가 직권조회에 동의한 것으로 간주한다.     2026.   .   .    내용 확인자: ○○회사   대표 ○○○  (인)

【붙임2】 

계약이행 통합서약서(서식)

계약명		계약금액	금               원
업체명		대표자
사업자번호		연락처
계약이행  보증	계약기간:	하자보수  보증	보증기간:
	보증금액: 금          원(  %)
			보증금액: 금          원(  %)
지연배상	지연일수 1일당 「지방계약법 시행규칙」 제75조에서 정한 금액

본 통합서약서는 계약 체결 및 이행 전 과정에 필요한 내용을 담고 있으며, 아래와 같이 서명함으로써 계약서로서의 효력을 가지게 됨을 숙지하고, 모든 항목에 대해 동의합니다. 

붙임  수의계약 배제사유 1부 

202 .    .      . 

계약상대자: 업체명           대표             (인) 

연제고등학교장 귀하 

【붙임3】 

임금 지불 약정서 

  우리 업체에서는 연제고등학교에서 발주한 공사에 대해 계약서대로 성실히 과업을 수행할 것이며 체불임금 없는 투명한 건설공사가 될 수 있도록 현장 근로자의 임금과 자재·장비 대금(건설기계 임대료 등)을 정당한 대가로 지체없이 지급할 것을 약속하며 이를 위배할 시 연제고등학교의 처분에 따를 것을 서약합니다. 

2026년    월     일 

                        서약자 주  소 : 

                               업체명 : 

                               대표자 :                (인) 

 연제고등학교장 귀하 

【붙임4】